补遗书

致各位投标人：

      1.招标文件第二章投标人须知前附表第10.7条履约保证形式：
不提供。提供业主支付保证保险。由保险公司向中标人提供的保证项目业主按建设合同约定支付合同价款的保险合同（保险单）。根据《广元市建设工程保证保险试点方案》规定，由建设工程保证保险联合共保体首席承保人出具保险合同（保险单）。当项目业主未能按照合同约定进行支付时，由保险公司按照保险合同（保险单）对中标人的损失进行赔偿。出具的保险合同（保险单）时间不得少于本项目计划工期。由项目业主在施工合同签订时向中标人提供。若未按时提供，中标人可向项目所在地行业主管部门反映，由行业主管督促项目业主提供。注：本项为单项选择。

修改为：

□不提供。提供业主支付保证保险。由保险公司向中标人提供的保证项目业主按建设合同约定支付合同价款的保险合同（保险单）。根据《广元市建设工程保证保险试点方案》规定，由建设工程保证保险联合共保体首席承保人出具保险合同（保险单）。当项目业主未能按照合同约定进行支付时，由保险公司按照保险合同（保险单）对中标人的损失进行赔偿。出具的保险合同（保险单）时间不得少于本项目计划工期。由项目业主在施工合同签订时向中标人提供。若未按时提供，中标人可向项目所在地行业主管部门反映，由行业主管督促项目业主提供。注：本项为单项选择。

2. 招标文件第二章投标人须知前附表第10.20条是否提供农民工工资支付保证：
不提供。提供农民工工资支付保证保险。由保险公司向项目所在地有关行业主管部门提供的保证建设中标人按规定支付农民工工资的保险。根据《广元市建设工程保证保险试点方案》规定，由建设工程保证保险联合共保体首席承保人出具保险合同（保险单）。中标人拖欠农民工工资，经查实或判决的，由保险公司按照保险合同（保险单）对农民工工资损失承担赔偿责任。出具的保险合同（保险单）时间不得少于本项目计划工期。由中标人在施工合同签订后进场施工前向项目所在地有关行业主管部门提供。项目业主负责督促中标人按时提供。注：本项为单项选择。

修改为：

是否提供农民工工资支付保证：
不提供。提供农民工工资支付保证保险。由保险公司向项目所在地有关行业主管部门提供的保证建设中标人按规定支付农民工工资的保险。根据《广元市建设工程保证保险试点方案》规定，由建设工程保证保险联合共保体首席承保人出具保险合同（保险单）。中标人拖欠农民工工资，经查实或判决的，由保险公司按照保险合同（保险单）对农民工工资损失承担赔偿责任。出具的保险合同（保险单）时间不得少于本项目计划工期。由中标人在施工合同签订后进场施工前向项目所在地有关行业主管部门提供。项目业主负责督促中标人按时提供。注：本项为单项选择。

3. 招标文件第二章投标人须知前附表第10.21条是否提供是否提供建设工程质量保证：

 不提供。提供建设工程质量保证保险。由保险公司向项目业主提供的保证中标人在缺陷责任期内履行工程质量缺陷修复义务的保险。根据《广元市建设工程保证保险试点方案》规定，由建设工程保证保险联合共保体首席承保人出具保险合同（保险单）。当中标人由于自身原因不履行施工质量缺陷修复义务时，由保险公司按照保险合同（保险单）对项目业主的损失承担赔偿责任。出具的保险合同（保险单）时间不得少于本项目缺陷责任期。由中标人在缺陷责任期开始前10日内向项目业主提供。若未按时提供，项目业主可向项目所在地行业主管部门反映，由行业主管督促中标人提供。注：本项为单项选择。

修改为：

是否提供是否提供建设工程质量保证：

 不提供。提供建设工程质量保证保险。由保险公司向项目业主提供的保证中标人在缺陷责任期内履行工程质量缺陷修复义务的保险。根据《广元市建设工程保证保险试点方案》规定，由建设工程保证保险联合共保体首席承保人出具保险合同（保险单）。当中标人由于自身原因不履行施工质量缺陷修复义务时，由保险公司按照保险合同（保险单）对项目业主的损失承担赔偿责任。出具的保险合同（保险单）时间不得少于本项目缺陷责任期。由中标人在缺陷责任期开始前10日内向项目业主提供。若未按时提供，项目业主可向项目所在地行业主管部门反映，由行业主管督促中标人提供。注：本项为单项选择。

招标人：苍溪县兴苍建设有限公司

招标代理机构：绵阳益龙建筑工程有限公司

日期：2020年4月29日